1.1. Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Покупатель осуществляет учет поставок, информирует Поставщика о количестве товара, дате поступления и дате оплаты за поставленный товар. Для проведения сверок взаиморасчетов Покупатель сообщает Поставщику данные о взаиморасчетах за отчетный период.
1.3. За отчетный период принимается календарный месяц.
2.1. Цена товара включает стоимость товара и упаковки.
3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Не позднее доставить товар покупателю в .
3.1.2. В срок по телефону или факсу сообщить Покупателю об отправке товара в адрес грузополучателя.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Принять купленный товар в течение с момента его поступления на место назначения.
3.2.2. Предоставить место для размещения товара.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документ (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплатить стоимость купленного товара.
4.1. Оплата поставляемого товара осуществляется в течение банковских дней со дня .
4.2. Расчет за поставленный Покупателю товар осуществляется в форме.
5.1. Поставка товара производится на склад Покупателя, транспортом Поставщика, и осуществляется за счет Покупателя, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
5.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товаров считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.
5.4. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, сертификат соответствия (гигиенический сертификат), удостоверение качества, ветеринарное свидетельство.
6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщику последний уплачивает Покупателю штраф в размере % от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более чем % от стоимости соответствующей партии товара.
6.2. При недостаче товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного товара или возмещает недостачу при последующих поставках товара.
6.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного товара или замены некачественного экземпляра качественным.
6.4. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне, убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6.5. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.6. При задержке оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере % стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа, начиная с дня, но не более % от стоимости соответствующей партии товара.
6.7. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю – с момента поступления денег за товар на р/с Поставщика.
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.1. Срок действия договора с момента его подписания по «»2020 года.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам.
9.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
Финансовые потери
Если договор составлен неправильно, Ваша сделка не состояться
Отмена сделки
При неверно составленном договоре Ваш контракт может быть аннулирован
Судебные тяжбы
Неграмотный договор может привести Вас к судебным делам и неприятным последствиям
Делегируй юридическую рутину бизнеса
Мы не просто профессионально составляет договора, но и сопровождаем в его заключении и исполнении, а так же консультируем на всех этапах и участвуем в судебных процессах.
Мы предлагаем юридические услуги в формате правовой поддержки полного цикла. Вам не нужно размещать в офисе юридический отдел или заниматься подбором кадров.
Без ведения бухгалтерского учета не сможет функционировать ни одна компания. Возьмем на себя удаленно все вопросы по полному обслуживанию вашей компании.
Спишем задолженность онлайн по кредиту через официальную процедуру банкротства. Работает команда профессионалов с многолетним успешным опытом решения проблем с долгами.
